|
Объявление о закупке №100070039123100301
|
|
Номер
|
100070039123100301
|
|
Дата и время размещения закупки
|
11.12.2023 09:54
|
|
Дата и время окончания подачи предложений
|
12.12.2023 09:54
|
|
Информация о заказчике тендера
|
|
Наименование организации
|
УФСИН РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
ИНН организации
|
5502028626
|
|
КПП организации
|
550301001
|
|
ФИО уполномоченного лица заказчика
|
Грибанов Илья Евгеньевич
|
|
Адрес организации
|
644007, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, ГОРОД ОМСК, ул УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, д. ДОМ 86
|
|
Адрес электронной почты заказчика
|
gozigz@mail.ru
|
|
Номер контактного телефона заказчика
|
+7(381)296-64-43
|
|
Дополнительная контактная информация
|
|
|
Условия закупки
|
|
Наименование закупки (предмет контракта)
|
Поставка бумаги для офисной техники белой
|
|
Способ закупки
|
Закупочная сессия
|
|
Тип закупки
|
Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
|
|
Этап рассмотрения предложений
|
Да
|
|
Стартовая цена / максимальная цена, руб
|
303325.66
|
|
Вид оплаты
|
Оплата по счету
|
|
Условия оплаты
|
В установленный срок
|
|
Рабочих дней с даты подписания документа о приемке
|
10
|
|
Планируемая дата заключения контракта
|
19.12.2023
|
|
Срок действия контракта по
|
31.12.2023
|
|
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
|
В соответствии со ст. 95 ФЗ № 44-ФЗ
|
|
Дополнительные условия
|
поставка товара осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью закупочной сессии
|
|
Бюджет
|
Федеральный
|
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
|
Да
|
|
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ
|
Да
|
|
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
|
7 календарных дней от даты заключения контракта
|
|
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ
|
Нет
|
|
Требование к документации по ТРУ
|
|
|
Закупка российских товаров
|
Нет
|
|
Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ
|
Да
|
|
Форма контракта
|
|
Электронный контракт по форме ЕАТ с Приложением к контракту по форме Заказчика
|
|
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии
|
Да
|
|
Наименование файла
|
Техническое задание.docx
|
|
Условия поставки
|
|
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
|
Дополнительная информация по тендеру о доставке
|
График поставки
|
|
г Омск, ул Доковская, д 3
|
поставка товара осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью закупочной сессии
|
поставка товара осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью закупочной сессии
|
|
|
Ответственность сторон
|
|
№
|
Описание пункта
|
|
1
|
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
|
|
2
|
В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
|
|
3
|
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа
исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически
исполненных Поставщиком.
|
|
4
|
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 3 Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом
(за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа
2017 года № 1042 (далее – Правила): а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; б) 5 процентов цены контракта (этапа) в
случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
|
|
5
|
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает
Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет : 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей; 5000 рублей, если цена Контракта
составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно); 100000 рублей, если цена
Контракта превышает 100 млн рублей.
|
|
6
|
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
|
|
7
|
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет : 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно); 5000
рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.
|
|
8
|
Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
|
|
9
|
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
|
|
10
|
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
|
|
11
|
В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
|
|
12
|
Поставщик несет ответственность: .12.1. За убытки, причиненные Заказчику предоставлением материалов и оборудования, несоответствующих государственным стандартам и техническим
условиям; .12.2. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик;
.12.3. За риск случайной гибели или случайного повреждения результата исполнения Контракта (этапа Контракта) до ее приемки Заказчиком; .12.4. За риски, связанные с перечислением
денежных средств на указанный при заключении контракта расчетный счет, в случае несвоевременного уведомления Заказчика о смене реквизитов.
|
|
13
|
Стороны контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, произошло
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
|
|
14
|
Контрактом предусмотрена возможность удержания суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в
соответствии с настоящим Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).
|
|
15
|
Денежные средства неустойки (штрафов, пеней) подлежат перечислению на следующие реквизиты Государственного заказчика: Реквизиты УФСИН России по Омской области по доходам УФСИН
России по Омской области 644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 86 ИНН 5502028626 КПП 550301001 ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Омской области г. Омск р/счет 03100643000000015200
БИК 015209001 Кор/счет 40102810245370000044 л/с 04521309080
|
|
16
|
Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие
при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области.
|
|
|
Спецификация
|
|
1
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
БУМАГА ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ. Бумага для офисной техники
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
Формат :А4; Марка бумаги :Не ниже С; Количество листов в пачке 500
|
|
Страна происхождения
|
Россия
|
|
Количество
|
1039 (ПАЧ.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
291.94 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
303325.66
|
|
|
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
|
|
Проверка минимальной цены
|
|
Способ определения минимальной цены
|
Расчётная цена
|
|
Метод расчета
|
Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен
|
|
|
|
Статус закупки: Подача предложений
|
|
Информация предоставлена на: 11.12.2023 11:34
|
Полная информация по тендеру закрыта